...tutanağına düşülecek bir kayıtla veya ifayı kabulden önce yapılacak yazılı bildirimle... ...sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: I.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Yatırım ve İşletmeler... ...kendilerine tanınan iki iş günü süreden sonra gördüğü iddia edilmiş ise de: Elektronik... ...teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...programından tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin... ...tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir iş emri verilmemesi sebebiyle...

...görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici... ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

(Bu dönemde önce 26.09-18.10.2018, daha sonra 19.10-15.11.2018 tarihleri arasında 7... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

...ilişkin taraflar arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti mümkün olmayan... ...edilen eserde ayıp varsa, iş sahibi tarafından süresi içersinde ayıp ihbarında bulunulması... ...nitelikleri taşımaması halinde iş sahibi eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden dönebilir... İş sahibi daha sonra ortaya çıkan gizli ayıplar nedeniyle talepte...

...geçici teminatın yenilenmesi ve teklif geçerlik süresinin uzatılması talebine yanıt vermediğinden... aynı ip adresi , geçici teminatın gelir kaydı , yasak fiil veya davranış

...13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş gününün başvuru tarihi olarak... başvuru süresi , itirazen şikayet , saat 18.00 , şikayet

...farkı ödendiğini ancak 30.09.2008 tarihinden sonra kabulü yapılan çelik borular için ilave... ...başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır.