...tarafından Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru sonrasında alınan karara istinaden geçici kabul... Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen... ...yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün … tarihli... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”,

...aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...tamamlandığını bildirdiği, ancak bu tarihten 2 gün sonra 06/02/2019 tarihinde gönderdiği yazı...

...ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen...

...gereği “kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme...

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: .. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı ...tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

...dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. ...sözleşme imzalamak üzere davet edilmesine rağmen, süresinde sözleşme imzalamaya gelinmediği...

039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...şirkete ek süre verilmesi yönündeki işlemden sonraki bir tarihte alındığı, davacı şirket...