...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük... ...maddesinde ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat... ...edilen 07.06.2018 tarihinde işin henüz geçici kabule hazır olmadığı görülmüştür.

...sağlanması açısından gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen... ...incelemeler sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin / malın... Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

...Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare... ...belirtildiği ve olayın idarenin sebebiyet verdiği haller kapsamında değerlendirildiği, Bu gerekçelerle... ...itibaren 550 (BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır...

BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin...

...itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu... ...davranışlar) veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dökümanında belirtilen oranda...

...tarihinden itibaren 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hâle getirmek zorunda olduğu...

...yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme... ...bu giderlerin talep edilip, hesaplanmasına engel değildir.

...edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya... ...gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından bildirildiğini... ...idareye teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı...

...davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare... ...altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş (ADANA) Kanalizasyon...