...işbu dava hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı... ...esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği... ...şikâyet başvurusu üzerine geçici teminat ve banka referansı... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: ..

...sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi... ...doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen... ...normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen... ...yapılan imalatlara fiyat farkı verilmesi, sözleşme hükümleri...

...fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin... Gelecek yıllara sâri olmayan sözleşmelerde yaptırılan... ...2) Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler... ...ilgili olarak Kurulumuzca karar verilmesine yer olmadığı...

...sağlıklı denetlenmesine engel olacağı, önemli teklif... ...reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden... ...oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun... ...ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması...

...sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu... ...uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş... ...kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden... ...suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi. ...görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak...

Avans verilmesi şartları ve miktarı... ...mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu ... ...İşi”nde düzenlenen hak edişlerde ki fiyat farkı hesaplamasında... ...farkını (TL), b) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... ...dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki...

...gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağı... ...bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...mümkün olup, götürü bedelli olmayan eser sözleşmeleri... ...incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar...

...hakediş düzenlendiği, bu hakedişlerde; fiyat farkı hesaplamalarında... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde...

...bulunmadığı, işin geçici kabule hazır olduğu anlaşılmaktadır... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...teminatın da kabulüne karar verilmesi gerekir. ...olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı...

...değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade edilmesi... ...müeyyide uygulamak suretiyle kabule hazır olduğu tespit... ...günden itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir... ...İdaremizce yukarıda bahsedilen işlerde Teknik Şartname ve...