quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...kanun koyucunun, kanunun yapıldığı zamandaki iradesi ve amacı araştırılarak... Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ...2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine... maddesiyle eklenen Geçici 4. ...süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet...

Ayrıca ilgili yazı ekinde sunulan raporlarda, .. ...ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir... (8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler... ...zyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların... ...sonucunda mal veya yapılan iş geçici kabule hazır bulunduğu taktirde, işin... Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.” “ tarafından da onaylandığı ve Ayrıca söz konusu mallara ilişkin ... ...fiilen Belediye bütçesinden bu tarihe kadar herhangi bir ödeme yapılmadığından...

tarihine kadardır. ...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların... ...işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile...

Şöyle ki; her ne kadar sorumlu … kesin teminat mektubunun... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. Geçen zaman zarfında bina dış cephesinde... İcra Dairesinde icra takibi başlattığı, - ...yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin...

...gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından... ...edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk ettirmesinin... ...hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü... ...aşılmasının yaklaşık üç aylık bir zaman aldığı” belirtilerek yükleniciden... ...teslim ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını...