Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...çıkartıldığı ve davacı yüklenicinin yapılan tasfiye kesin hesabına göre... ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...
geçici kabulü yapılan işin feshi - Arama Sonuçları
...kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan... ...süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir... ...haksız olduğu yönündeki talebin kabulü ile hakedişlerdeki fiyat farkı... ...bildirim yapmak suretiyle sözleşmenin feshi yoluna gitmesinin anılan hükümlere... ...kısım temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; Asıl dava, taraflar...
...Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının... maddesi gereğince işin feshedileceği hususunun ihtar... ...039;IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması... ...tarihinde Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir başka denetimde '"... ...sözleşme süresi dolmadan sözleşmenin feshinin yerinde olmadığının belirtildiği...
039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak... ...aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının... ...şantiye alanını terk ettiği yönünde yapılan tespitler üzerine, verilen... Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme...
...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...
...hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL... ...taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
Eksikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. ...oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının... ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak... ...kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına...
...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ Yapılan inceleme neticesinde; … ...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı...
...Asliye Ticaret) Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.09.2010 gün... ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...yapılmış olduğu, bu süreçte inşaat işinin devam ettiği ve bakım klozu... ...poliçe şartlarına ve ekli zeyilnamelere yapılan atıf da inşaat süresi için...
...gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita, plan... ...Şartnamesinin 7, 8 ve 22 nci maddelerinde yapılan düzenlemeler), hizmet alımlarında... ...aylarında taahhüdü tamamlanarak geçici kabulü yapılan, … ...yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla...