ve son hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya meydana gelen arıza ve eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli tebligatların yapıldığı, eksikliklerin giderilip giderilmediği...

Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

geçici teminat tutarı yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. ...lardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler... Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır. ...sorumlu tutulacağı bir riziko şeklinde yapılması, sigortanın yapılması amacına paralel olarak, tarafların iradelerine... Bununla beraber müteahhidin faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder.

...olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

...olarak bu tarihin dikkate alınması doğru olmadığı gibi, işin geçici kabulünün yapıldığı, bir takım eksik ve kusurlu işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen oran üzerinden gecikme cezası hesabı yapılması gerekirken, sözleşme konusu iş hiç teslim edilmemiş...

...hesabı yapılması gerekirken 26 gün üzerinden ceza hesabı yapılması doğru olmamıştır. ...mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...nazara alınmayan haller işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını aşırı derecede zorlaştırırsa, hakimin haiz... değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması ...alınarak cezai şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince...

Başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde, işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hesap ve raporunun idaresi ve... ...kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların düzeltilmek istenilmesi üzerine... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Kortlarının Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.