...edilmemesi durumunda” kesin teminatın yarısı yükleniciye... ...kesin kabulün onay tarihine kadar kesin teminat mektubu... ...talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun davacı... ...ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının...

...sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan... ...alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...maddesinde, idari yargının görevine girmeyen davaların görev...

...ve özellikle sözleşme ve geçici kabulün yapıldığı... ...düşürücü süre olup, zamanaşımı süresinden dolayı hak talebinin... Genel Şartnamesi'nin 42. ...geçici kabulden itibaren teminat süresi 12 ay olup...

...maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde... c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, … ...başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler...

...ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına... ...bağlandığını, 27.05.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. ...taraf vekillerince yasal süresi içerisinde temyiz... maddesinde teminat alınması ve 14.

...000,00-TL tutarındaki kesin teminat mektubunun vadesinin... ...tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni... ...davalı bankaya yükletilmesine karar verilmesini talep... ...düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin kabul...

...ihaleye katılımda verilen teminatın haksız olarak irat... ...Müdürlüğünden söz konusu yazıların geçerliliklerinin teyit edilmesi... maddelerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir. ...tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi...

...tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13... ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla... ...sözleşmenin fesih tarihine kadar olan 28 günlük süre... ...teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması... ...yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği... ...göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...