… Davalı idare vekili; teminat mektubunun nakde çevrilerek tahsili gerektiği... maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları oluşmadığından... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

...ilişkin taraflar arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti mümkün olmayan... ...edilen eserde ayıp varsa, iş sahibi tarafından süresi içersinde ayıp ihbarında bulunulması... Sözleşmede garanti (teminat) süresi kararlaştırılmışsa ayıp ihbarı...

...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme... ...hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY...

...belgelerden, işin geçici kabulünden sonra kesin teminatın yarısının yükleniciye iade edildiği... ...hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin tahsili istemine... ...irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere...

...bağlı olarak sözleşmenin feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir. kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

...değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat mektubu bedeli davacı alacağından düşülerek... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34.