... idare ile sözleşme imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen ... tespit ve tutanağa bağlandığını, 27.05.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığını, söz konusu ... ile kesin hakediş düzenlendiğini, müvekkilince üç adet teminat mektuplarının iade edilmesinin istendiğini, idarece iade ...

...yüklenici geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte doğabilecek riskler bakımından da muhatap kuruma karşı sorumlu tutulmakta olduğunu, bankanın teminat mektubu verilerek, teminat mektubunun süresi içerisinde doğması muhtemel riskleri de teminat altına alındığını, Davaya konu olayda muhatap kurum tarafından teminat mektubunun sadece teminat...

...sebebiyle mahrum kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle birlikte... ...teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak 18... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

...çerçevesinde, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin... ...incelemesi sonucunda ilk tekliflerini sunan 3 istekliden birinin geçici teminat tutarı yetersiz olduğundan, diğer iki isteklinin...

Direnme Kararının Temyizi: 11.Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk... ...ceza tutan; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca...

...maddesinde; “Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41,42,43,44 ve 45 nci maddeleri hükümleri, normal...

...vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği ve temyiz... maddesinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen... ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

...söz konusu durumların ortaya çıkması halinde isteklilerin teminatlarının gelir kaydedileceğine ilişkin bir hükmün... ...isteklinin kesin teminatının gelir kaydedilip kaydedilemeyeceği geçici teminat , kesin teminat , kik kararı , teminat , yasak...