4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...müvekkili şirketin 11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu, fesih talebi... ...akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı... ...bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. ...belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt...

...kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir. ...2) Formülde yer alan; a) F: Fiyat farkını (TL), b) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim... ...tanımı ile ilgili olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık...

...iddiasına dayalı olarak ihaleye katılım için davalıya verilen geçici teminat mektuplarının iadesi, olmadığı takdirde gelir... ...hükmü uyarınca davaya konu uyuşmazlığın (gelir kaydedilen teminatın iadesi) ihale sonrasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...işin yer tesliminin 21/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 10/10/2022 olduğu...

...vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği ve temyiz... ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

...eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile... Geçici kabul , geçici kabul noksanları , kesin kabul , kesin teminat , kusurlu imalat