...tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de... ...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...itibariyle de tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi... ...eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003... …Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...İdarenin teklif geçerlilik süresi ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin... A.Ş.nin teklif geçerlik süresini uzatma beyanının usulüne... ...olan 21.12.2018 tarihinden itibaren 120 günlük teklif geçerlik süresi dolan...

a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle... ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...nedeniyle yaptırılan onarım bedelinin teminattan karşılanamadığı, bu nedenle...

...belgelerin teslimi için Yönetmeliğin 60/A maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen... YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Yatırım... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine...

...270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda... ...davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...programına göre 10 ayda tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda...

...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...yaptırılan güçlendirme işinin de 60.004,45 TL'ye yaptırıldığını... ...davalıya sözleşmeyle kararlaştırılan 20 günlük sürenin tanınmadığı anlaşılmaktadır...