en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin... ...özgü olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında aynı... ...halinde süre verilmesine ilişkin olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'...

...tarafından sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmadığını, cezanın... ...kabulü ile davacının davalı tarafa 38.605,92 TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme... ...ne göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmes... ...oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin...

Kesin teminat mektubunun süresi ../ ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile... Belli dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) tekrarlanmak... ...eder.” düzenlemesine yer verildiği, teminattan kesinti yapılmasının hukuka...

...Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL... ...belirtilmekte), İşin 06.09.2011 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, dolayısıyla... Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55... ceza , iş deneyim süresi , teknik personel

...ihtarda verileceği öngörülen 10 günlük süre feshedilemeyen ancak cezanın... ...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ...gecikme cezası hesaplanıp bu cezanın 600.000,00 TL'den düşüldükten...

...2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. ...mevzuat hükmü uyarınca belirlenen 20 günlük süre dikkate alınmamış, ayrıca... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...

...ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline... ...eksikliklerin giderilmesine ilişkin 10 gün süreli ihtar çekildiğini, ihtarın...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde... ...maddesi ile verilen tazmin hükmünün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun... ...olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası olan...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı... ...alınması gerektiği, bu tarihten itibaren 45 günlük süre içerisinde verilmeyen...