.nın kesin kabul noksanlıkları bedelinin Üniversite... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...verilirken, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Kesin kabulde görülecek... ve Gerçekleştirme Görevlisi (İnşaat Teknikeri) …&

...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...nin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “…

...sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008 yılına ait olup... ...teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı...

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... Bu aşamadan sonra kesin kabule kadar geçecek süre ise...

...birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan... ...konu iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve geçen süre zarfında yüklenici... ...oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. ...ile, iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. ...derilen bilgi ve belgelerde; İşin geçici kabulünün 11.03.2011 tarihind...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. quot;Kesin teminat başlıklı 43. ...Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin Tekliflerin... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…,