Yolu yapım işinde müteahhit firma ile yaşanan ihtilâf... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...tutanağa bağlandığını, 27.05.2009 tarihinde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığını... Taraflar arasında eser sözleşmesi niteliğinde 11.07.2000 tarihli ...

...zaman diliminin anlaşılması gerektiği, zira sözleşmesine göre çalışılamayacak sürede... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye... ...itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi...

...sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın... ...şartnamenin idareler tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak... ...bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi... ...hükümde “eksikliklerin durumuna göre” ve “sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak...

...ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı... ...i yapım işi”nde, 4735 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı... ...tarih ve 66062 sayılı yazısı ile gönderilmiştir. ...Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... 9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre... Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...tadilatı ve ek bina yapım işi “için eser sözleşmesi niteliğinde sözleşme imzalandığı... Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. Aşırı ifa güçlüğünün müeyyidesi, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin işlerin Denetimi başlıklı 14.

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... 9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre... Yapım İşi”nde yüklenici ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı  “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu... Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin...

...Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...