...sözleşmenin yanlarından biri olan müteahhit eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen kararnameler doğrultusunda... maddenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. ...getiremeyeceklerini ve bayındırlık hizmetlerinde büyük gecikme ve aksamaların olacağını tespit eden Bakanlar Kurulu...

...yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. ...Kanunu'nun 21 inci maddesinin (a) bendine göre belediyeye uygulanan idari para cezasının sorumlulara rücu edilmediği...

...kullandırılması nedeniyle Belediye bütçesinden ecrimisil bedeli olarak ödenen … TL kamu zararının üst yönetici Belediye... ...tahakkuk eden ecrimisil bedellerinden … TL ve söz konusu tutarın gecikme zammı olan … TL ile birlikte toplam … TL tutarındaki... (5) Bakanlık, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit...

...incelenmesinde; İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesi ile sözleşme bedelinin 13.800.000 TL, aynı sözleşmenin “Ödeme yeri ve... ...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında... ...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...

Aynı madde gereğince uyuşmazlığın aydınlatılması, taleple bağlılık ilkesinin uygulanması için zorunludur. ...ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan işin bedeli, sözleşmede yer alan bölgede yapılmış iş gibi gösterilerek... ...olmadığının teknik bilirkişiler tarafından tespit edildiği, gecikmenin davalı idareden kaynaklanmadığı, Kamu İhale Sözlemesi...

... hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi ... süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği ... alınacağı, Hususlarının açık olduğu ve olağan şartlarda uygulamanın böyle yapılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte ...

...13 numaralı hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen dava ise sözleşme konusu... ...olması halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin gecikme halinde alınacak cezalar başlıklı 10.

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir.

... yapılamayacağı, bununla birlikte bahse konu imalatların sözleşme bedelinin yüzde kaçına tekabül ettiği, bu eksik ve kusurlu imalatların ... hazır olup olmayacağının Kurulumuzca tespit edilemeyeceği, gecikme cezası uygulanması hususundaki görev ve sorumluluğun idaresine ait olduğu ...