maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...isimli uçak için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri...

...bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…, ...edilmeyen ürünlere yönelik toplam tutarın KDV hariç 75.034,05-TL değerinde olduğunun...

ve 27. ...da belirtildiği üzere, davacının KDV tevfikatının yanlış oranda yapıldığı... Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını...

ve Tic. ...cezasının eksik hesaplanması ve kesilen gecikme cezasının tahsil edilmemesi... ...kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek...

...2022 tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; İdaresi tarafından... ...yılı için % 30 = 30.974.100,00 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. ...kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait...

...parça, bakım-onarım giderleri, trafik cezaları, sürücü ücretleri, araç... ...aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde... .) tarih ve (…) .) tarih ve (…)

TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti. ...gerektiği, sözleşmede öngörülen cezaların kesilmemesi nedeniyle kamu... ...tamamlanma sürelerinde ister istemez gecikme olması işin doğası gereği...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel... ...dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir. ...İşine ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir...

ve ... ve ... ...vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i... TL'ye tazmin hükmü verilmiştir. ve Üye ... ...tahakkuk etmiş olarak yer alan para cezalarının tahsilatına ilişkin gerekli...