Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’ ...edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu... ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme...

...arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı... Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...yönelik yapılan masrafların Sözleşme Bedeli veya Kesin Teminat Mektubu’ndan...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL... ...gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594...

...cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine... Sözleşmenin 28.1. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. Sözleşmenin 10.3.1.

...konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş... Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası...

...21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin 10.2.1. ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...234 günlük gecikme için sözleşme bedeli 15.487.000,00 TL’nin onbinde...

İhale Sözleşmesinin feshine dayanak yapılan Manisa 1. ...cümle) ve ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından... ...kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle yüklenicinin...

İhale sözleşmesinin, Kanunun 20. ve sözleşmenin 25. ...yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü...

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin cezaya ilişkin olarak 16. ...halinde geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki)'si oranında... ...20.088,00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının zararın doğduğu...