...mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun olmaması... ...oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre... ...tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde... ...elirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan...

...araç takip sistemleri ve araç içini ve dışını görebilen... ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun tespitine... ...karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması...

...için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu... ...getirilmemesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen... gecikme cezası , havanın fen noktası , süre uzatımı ...talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72...

...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmesinde öngörülen gecikme cezası uygulanır. ...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye... ...talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72...

...tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye... ...yapılamayacağı, boya imalatı için düzgün bir satıh elde edilemeyeceği...

...oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye... ...Teknik Şartnamesi’nin “GENEL ŞARTLAR” başlığı altında... ...ilgili tüm işlemleri yapmak, gerekli projelerin (Orta Gerilim... ...idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının...

...k, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceğ... ...etmediğinden, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %05... gecikme cezasının ödenmesi...

...ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi... ...alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...malzemesinin üretilebilmesi için gerekli olan patlayıcı maddenin... ...imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri... ...tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018... ...uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının... ...onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve...

...ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış... ...verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı