...ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...süre içinde, olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu...

...geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL...

...114/1-d maddesi gereğince dava şartlarından olup, taraflarca... ...uygun şekilde yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesine... ...sayıldığı, davalı idarenin gerekli izinleri almadığını... ...kamu kurumlarından kaynaklanan gecikmelerden dolayı ek sürenin...

...kapsamında tesisin işleyişi için mutlak gereklilik arz eden... ...imalatının yapılabilmesi için gerekli olan asansör avan/uygulama...

...mevcut binaların yıkımı için gerekli olan çatı, çelik raf... İlave iş miktarı yasal sınırlar içindedir.

...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını... ...usulüyle ihaleye çıkabilmeleri için savunma ve güvenlikle ilgili...

...tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet... ...araçlara ait trafik cezaları ve gecikme bedelleri belediye bütçesinden...

...izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslar’a göre ödenecek... ...Anılan hükümlere uygun olarak gerekli belgelerin düzenlenmemiş...

...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını... ...maddesi göre ihale yetkilisince gerekli işlemlerin yapılması... ...göz önüne alınarak idari para cezası uygulanmış ve hakediş... ...İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı...

...engelli personel çalıştırılması gerekli olması halinde de iş artışı... ...binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. ...maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde...