...bu sebeple düzenlenen hak edişlerde gecikme cezası kesilmeye başlandığı, İdaresince yükleniciye... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...göre fiyat farklarının hesaplanması ve kesilen gecikme cezalarının iade edilmesi gerektiği... ...önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini hangi iş kalemlerini...

TL sözleşme bedelli ... ...inşaat yapım süresi 30 (otuz) gün olmak üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir... ...sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata...

...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır. ...oranı arasındaki farkın (%6,7845) hak ediş bedeli olarak tahsilini talep etmiştir.

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla... ...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik... ...kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin...

...uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi... A.Ş.’ nin yükleniminde yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...ıklanan gerekçelerle, sorgu konusu edilen toplam … TL ile ilgili olarak ilişilecek bir...

...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...yol açan fiil nedeniyle ayrıca, ilk sözleşme bedelinin %2’si oranında ceza uygulanacaktır... ...aykırılık için aynı satırda belirtilen sayıya ve toplam özel aykırılık halinin de 600 sayısına...

...Belediyesi Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi” nin İdarece feshedilmesi üzerine... ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en... ...fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...gereken arı kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle 07/07/2021 tarihli Yönetim Kurulu... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; Ödenek tespit olunmuştur. ...b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsayıları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde...

...gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar 65.425,66 TL'nin tahsiline, kâr... ...bildirilmiş ve akabinde 1.380.000 TL götürü bedel ile sözleşme 13.06.2008 tarihinde imzalanmıştır... ...II, ilk cümle) ve ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini...

...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik... ...ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...iş tutarını hesaplayarak, günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini hangi iş kalemlerini...