...yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin... ...geçici kabulle yükleniciye verilen 30 günlük sürenin bittiği 06... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine...

...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı... ...davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt... ...dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...belgesinin icra takibinden sonra 30.7.2010, iskan izininin ise 4... ...mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın reddine, birleşen... ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam... ...11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de...

...işlerin giderim bedeli, gecikme cezası ve tespit masrafları toplamından... ...sözleşme bedelinin %10'unun geçemez” şeklinde düzenleme... Bu durumda; öncelikle mahkemece HMK'nın 281/3. gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının... ...alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı...

maddesi hükmünün uygulanacağını ihtar etmiştir. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır. ceza süresi , gecikme cezası , ihtar , ihtarlı süre

186 ilamın 9 uncu maddesinin (B) fıkrasıyla; .. ...işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen... ...giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu...

’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, .. ...Masası Alımı ve Montajı işinde gecikme cezasının hatalı hesaplandığı... ...teslim edilmesi üzerine Gecikme Cezası Tutanağı düzenlendiği...

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye... ...ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması... SONUÇ: Yukarıda 1.