...tarihinde 4735 sayılı Kanun'un 22. ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... ...feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını... ...dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...

Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, ...kapsamında ve işin yapılış yüzdesinde değişiklik gösterdiğini... ...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği... ...hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını...

I - KONU Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. ...değiştirilmesini … gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik... ...verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği... ...izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş...

...tarih ve … sayılı yazısında 30 gün içerisinde yedek parçanın... ...yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.

...Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün... ...her biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük... ...çalışılmayan günler dahil 308 gün için ceza kesilmesi gerektiği... TL.’ye tazmin hükmolunmuştur.

...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği... ...kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği... ...takvim günü olduğu, Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50...

...haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel... SONUÇ: Yukarıda 1. Hukuk Dairesinin 30.06.2020 tarih ve 2019/3927 E.,  

...konusu işin geçici kabulünün 30/05/2019 itibarıyla yapıldığı... 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler 8.2.1. ...giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı... ...süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan...

...katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere...

...firmadan 15/12/2011 tarih ve 243055 sayılı yazı ile hatalı... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere... 4735 sayılı Kanun'un 22. kuralı yer almıştır.