...İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin... ...Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine...

...öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip buna göre hesaplama yapılmıştır... ...muhasebeye intikalinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verileceği öngörülmektedir...

...yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesinin... ...mekanizmasını işletme yükümlülüğünün, yerine getirilmemesi halinde ise idareye ek mali külfet yüklenerek 5018 sayılı...

...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı... ...kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme...

...Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç... maddesi uyarınca en az 10 gün önce ihtar yapılması halinde geri kalan sürede davacının eksiklikleri tamamlayabileceği...

...tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri başlıklar halinde aşağıda belirtildiği şekildedir. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...anlaşılması durumunda teminat mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılması gerektiği düzenlemelerine... ...mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti...

...yerinin karşılıklı anlaşma ile değiştirildiği, yaşanan gecikmeden dolayı idare tarafından 12/02/2021 tarihli olurla... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar...

...takdirde iş sahibinin işi keyfi olarak yarıda bıraktırması halindekine (BK.nın 369) benzer. ...039;nın 106/II, ilk cümle) ve ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek...