...teminat mektubuna konu işten kaynaklandığına dair bir ibarenin yer almadığı, SGK'nın yazısında ise Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan ilçesindeki işten de bahsedildiği... ...edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından haklı...

sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı'ndan davacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. ...durumlarda, taşradaki ihalelere ilişkin yazışma ve karar verme sürecinin uzunluğu ve gecikmeler nedeniyle sürenin dolması hâlinde ceza verilemeyeceği göz önünde bulundurularak...

nolu Başkanlık Makamı yazısı ile asıl alacağın yanında gecikme faizi ile icra takibine ilişkin giderlerin de ödenmesi talimatını veren ancak bu gecikmeli ödeme ile katlanılan ek mali külfetler için rücu mekanizmasını işletmeyen üst yönetici konumundaki Belediye Başkanının da sorumluluğu bulunmaktadır.

...Müdürlüğü) 25/01/2022 tarihli ve E-308 sayılı yazısı ile 28/02/2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği, verilen 144 günlük süreye havanın fen...

İdarenin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler ile EKAP’tan temin edilen işe ait ihale dokümanlarının birlikte ... gerektiği ve iş sahasından kaldırılması gereken arı kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle 07/07/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 48 gün süre uzatımı verilerek yeni ...

Anılan ihtar yazısı sonrasında, 4735 sayılı Kanun'un 25. ...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...

Başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin, yer tesliminin 07/06/2017 tarihinde yapıldığı, süresinin ... yapıldığı, buna bağlı olarak, zemin etütleri, izinler ve kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği ve yeni iş bitim tarihinin ...

İtirazen şikayete konu hususun incelenmesine yönelik olarak 21.02.2023 tarihli ve 32401 sayılı Kurum yazısı ile “Tuncay Nak. otuz yedi milyon beş yüz elli sekiz bin yetmiş sekiz Türk lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması, 16.1.4 ve 16.4 bendi hükümleri ile 4735 sayılı...

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)’nün 19/04/2021 tarih 3011 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 12 ... düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin idaresince reddedilmesi üzerine ...

...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... ...tarihli yazıları ile şirkete ihtar çekildiği, en son 23/12/2011 tarih ve 513 sayılı ihtar yazısında; sözleşmeye göre işin süresinin 500 gün olup 22/12/2011 tarihi itibarıyla...