I - KONU … Özel İdaresi’nin 03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..
gecikme yazısı - Arama Sonuçları
… Devamı
(Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 15/02/2022 tarihli ve 346154 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; İdaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...çalışılamayan günlere ait ödeneklerin ileri aylara kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu...
Buradan hareketle, bahse konu olayda; alınan talimat yazısına binaen kesin teminatı gelir kaydederek görevini ifa eden Mali Hizmetler Müdürlüğü... ...getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen...
...nün 19/11/2020 tarihli ve 730877 sayılı yazısı ile 05/02/2021 tarih ve 939402 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre... Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.
maddelerde yer alan gecikme cezasına ilişkin hükümlerin uygulanacağının belirtildiği, ayrıca davalı idarenin söz konusu yazısının konu kısmında da sadece “gecikme cezası” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla sözleşmenin feshedileceği şeklinde bir ihtarda bulunulmadığından sözleşmenin feshi ve bu fesih...
Bölge Müdürlüğü’nün 22/03/2022 tarihli ve 2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre... ...kapsamında yapılan ve problemli olan imalatların giderilmesinde yükleniciden kaynaklı gecikme yaşanması sebebi ile bu iş kapsamında hazırlanan iş programının gerisinde kalındığı...
...Z EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç teslim edildiği, sözleşme şartlarına... ...davacı şirket üzerinde bırakıldığı, 21/10/2010 tarihli sözleşme imzalamaya davet yazısının ardından 01/11/2011 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin...
Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir. ...aykırı davranılması durumunda idarece yazılacak en az 5 (beş) iş günü süreli ihtar yazısının tebliğinden itibaren ihtarda belirtilen süre içerisinde aykırı davranışa...
… 3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; İdarenin yazısı ve izahlarına göre; işin ikmal işi olduğu, sözleşmenin 10/01/2020 tarihinde imzalandığı ... 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde onaylandığı, İdaresince, sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde işin ...
...onay gelene kadar idaremizce müsaade edilmediği, bu iki peron için koruma kurulunun onay yazısı idareye ulaşana kadar geçen sürede diğer tüm işler bitmiş olsa dahi 2 peronun... ...haliyle 28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, Yerinde...