...ayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakl...
gecikme zammı.....geçemez - Arama Sonuçları
...Davacı tarafından, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin idarece geç...
Mahkemece, ilk ihtar tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir.
...ileri aylara kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin revize iş...
...çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan … TL kamu...
...günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla...
...kamulaştırmalardan kaynaklı gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme...
...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine...
...Sözleşme ve ekleri hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak sürenin belirlenmesine yönelik...
...uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata...