...davasında, davalı idare ile aralarında 2.886,000 TL götürü bedel üzerinden imzalanan sözleşme... ...açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan tahsiline... ...azla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedeller...

...Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

... kaynaklanan mantolama imalatının iş artışı/eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde ... gerektiği, İdaresinin görüşü; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işin teknik şartnamesinde ... artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği, iş artışı yapılan imalat tutarlarına yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulandığı ve kamu zararının ...

...sözleşmede belirtilen bedelin %80'ninden az bir bedelle bitirilmesi sebebiyle müvekkili firmanın... maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.

(7) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş eksilişinin gerekli olduğu durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”,

anahtar teslimi götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj , yaklaşık maliyet , Yeni birim fiyat

...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ... ...betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri ve ölçümleri... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında...