...2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme... ...tespit olunan %91 oranında ödeneğin harcanmamasında kusurlu... ...bir kısmı ve 7 nolu hakediş bedelinin tamamının henüz ödenmediği...

...olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... ...sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde... ...06.2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme... ...istem ve onayıyla yaptığı imalâtlar için fazlaya ilişkin...

...yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası... maddede genel olarak, 480/II. maddesinde de götürü bedelli eser sözleşmelerinde... ...sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır...

...2021 tarihinde, anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...sıralamasına göre uygulama projesindeki imalata göre uygulamanın yapılması... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep...

...eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili... ...dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... ...33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir... Sözleşmede bedel toplam olarak kararlaştırılmış...

...08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının giderilebilmesi... ...nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... ...göre ödenecek veya kesilecek bedeli, …

...da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... ...gerekli iş makineleri, inşaat malzemeleri, ekip ve ekipmanlar... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle...

...tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2022... ...ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu... ...gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde... ...çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama...

...09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne bildirildiği, 2- Elektrik Tesisatı... ...tarafından yapılacak, abonelik bedeli hariç diğer harçlar yüklenici... ...tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde...