...07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...şartları” başlıklı 11 inci, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...bedelinin bir kısmı ve 7 nolu hakediş bedelinin tamamının henüz ödenmediği... ...işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00... ...çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında ödenmediği... Şti.'nin oluşturduğu ortak girişimin üzerinde bırakılmıştır.

...göre 30/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...uygulanmaya başladıktan sonra gelinen 1 inci hakediş aşamasında sözleşmede işin... ...Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin... ...süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği...

...kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebinden ibarettir... ...tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan kusur ve...

Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. ...verilecek süre uzatımının günlük bedel ile gecikilen hakediş tutarının...

...şekilde itiraz edilmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı... ...kapsamında proje ve sondaj, sondaj işinin de yapım işi olması nedeniyle KDV tevkifatının... ...sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması... ...ilişkin 03.09.2015 tarihinde 354.000,00 TL bedelli sözleşmenin yapıldığını...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve... ...olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde... ...herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan ... ...veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098... ...tarihinde sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli... ...belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle...

...06.05.2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...anlaşmazlık tutanağından, iş eksilişi yapılan ve sözleşmede fiyatı belli... Binaları Yapım İşi”nde, iş azalışı yapılan... ...olarak 108 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat... ...görüş ve talebi; İşin sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete göre % 28...

...göre 16.02.2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...yaklaşık maliyetten dolayı sözleşme bedelinde 636.000 TL’lik bir farkın... ...ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.”, 15 Derslikli Ortaokul Yapım İşi” nde, yaklaşık maliyet...