...hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât bedelinin tahsili istemine, birleşen... maddesinin (e) bendinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... ...takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde... ...Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı...

...TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle... ...yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını ve sözleşme... ...uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına... ...lı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair...

TL bedelle ……… uhdesinde kalan anahtar teslim götürü bedelli ……… Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu... ...proje değişikliğine gidilerek, Değişiklikten önceki proje kapsamında... ….’in (İnşaat Mühendisi-Hakedişi Düzenleyen ve Devir Komisyonun...

… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. ...Tonluk Betonarme Prefabrike … Binası Yapım İşi” ne ilişkin olarak; Ek... Sorumlular da işin başından beri konunun esası ile... ...yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak tespit edilen sözleşme...

Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. 4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması... ruhsat , yambis numarası , yapı ruhsatı , Yapım işi

...göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...gerçek fiyat farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı tarih... ...endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi... ...Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, …

...09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...Covit19 salgını da dikkate alınarak işin durdurulduğu, çalışılamayan... ...tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...alındığında; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde “4734...

...10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle... ...Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının... ...tarihinden önce düzenlenmiş en son hakedişte uygulanmakta olan endeksin...

...imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m... ...2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019... ...00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...ödeme emri kapağında ve ödemeye esas hakedişlerde imzaları bulunduğu gerekçesiyle... ...ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen... ...birinci fıkrasının (ç) bendinde; hem götürü bedel hem de birim fiyatlı... ...İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...