... davasında, davalı idare ile aralarında 2.886,000 TL götürü bedel üzerinden imzalanan sözleşme ile ... personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla ... nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 221 ...

...06149 yevmiye numaralı sözleşme kapsamında yapılan “… İş nolu dosya içeriğinde bilirkişi oluşturularak yerinde tespit yaptırıldığı, - ...kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile... Bahsi geçen iş sürecinde, anahtar teslim götürü bedel olarak yapılan sözleşmeye göre...

...teklif birim fiyatlı bir imalat gibi düşünülerek, o imalatın meydana getirilmesinde yapılan işlerin bedellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin, yukarıda belirtilen sözleşme hükümlerine göre mümkün olmadığı, böyle bir değerlendirmenin “anahtar teslimi götürü bedel” sözleşme esasına aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

...iş kalemleri için teklif cetvelinde yer alan bedellerden fazla ödeme yapıldığı ve bu suretle... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti. ...karşı sorumlularca Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurul...

... Müdürlükçe ihalesi 18.08.2019 tarihinden önce yapılan bazı anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen yapım işlerinde işin yürütümü sırasında idarenin gerekli görmesi ... yaptırılması öngörülen yeni imalat kalemlerinin bedellerinin tespit edilmesinde kullanılacak birim ...

...teklif birim fiyatlı bir imalat gibi düşünülerek, o imalatın meydana getirilmesinde yapılan işlerin bedellerinin ayrı ayrı değerlendirilmesinin, yukarıda belirtilen sözleşme hükümlerine göre mümkün olmadığı, böyle bir değerlendirmenin “anahtar teslimi götürü bedel” esasına aykırı olduğu, Bilinen hususlardır.

...verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı... ...belirlenmişse yüklenicinin eseri kararlaştırılan bedelle yerine getirmekle yükümlü olduğu, işin... ...kararlaştırılan inşaat yeri ile davalı idare tarafından yapılan yer değişikliği üzerine inşaatın... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Kanunu’na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ... ...betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri ve ölçümleri... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Yapılan ön incelemede, idare görüşü ve bir...

...inci maddesi kapsamında yapılan ilave işlerin bedellerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği, Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen ve bedelinin kesilmesi gereken iş kalemlerinin birim...

...na göre 20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…... II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Yapılan ön incelemede, idare görüşü ve bir... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif...