...projede otopark giriş lifti imalatının yapılacağı... ...Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... ...ilişkin mahal listelerinin de eksiksiz bir şekilde hazırlanmasının... ...sözleşmeye bağlanan bu işte, yüklenicinin teklifini...

...kaybı da dahil olmak üzere fazlaya ilişkin hakları saklı... ...bildirilmiş ve akabinde 1.380.000 TL götürü bedel ile sözleşme... ...tazminat ile gecikme cezası, eksik-ayıplı işler zararı... maddesi) düzenlenmiştir.

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...ve eksikliklerin % 5’ten fazla olmasından ötürü... ...kabulü gerçekleştirilen işte geçici kabule kadar... ...bu eksik, noksan ve kusurlu imalatların yüzde kaça tekabül... ...İşinde gecikme cezasının eksik tahsil edildiği gerekçesiyle...

...olduğu, eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir... ...anahtar teslimi götürü bedellidir.

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...sözleşmeye bağlanan bahse konu işte, İşe ait sözleşmenin... ...süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanacağı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri...

...eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak kapsamında... ...iskelet protez metal döküm işlerini sözleşmeye ve teknik... ...sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu... ...sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları...

işin kontrollüğünü yürüten 82. ...verilen her türlü hesap ve imalat şartlarına uygun olarak... ...kapsamının nelerden oluştuğunun eksiksiz bir şekilde fiyatın... ...Karma sözleşmelerde, işin götürü bedel ve birim fiyat... ...idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...sökülecek imalatlar ile yapılacak imalatların ölçümü ve... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...götürü bedel ihale edilen bu işte; yüklenicinin teklifini...

… TL ihale bedelli … yapım işi mahallinde... ...rağmen hakedişin yapılmayan iş kalemleri yapılmış gibi... ...amu zararına neden olan eksik yapılan imalatlar inşaat... ...imalatlar olduğundan hakedişte imzası bulunsa bile...

...gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen...