...Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ... ...döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

...Kanunu’na göre 19/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. ...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü...

...değerlendirilerek, bu firma ile … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır... belgesi” alınması işi yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen... ...işine ait uygulama projelerinde gösterilen inşaat işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı...

...Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ZDHA Afrin... ...gerektiğinin uygulama projesi, mahal listesi, inşaat teknik şartnamesi ve poz tanımlarında... ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif...

...na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. .Yemekhane ve Kütüphane Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması sebebiyle...

...İşi”nde; karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel işler kısmında bulunan yatay... ...olarak istenilmesi halinde, iş artış/eksilişi yapılarak dikey milli pompaların bedellerinin... ...sac kabin ve beton platform yapılmasına ait inşaat, mimari ve mekanik borulama çizimlerinin...

...na göre 20/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Mersin... ...odası duvarlarına gömülü boru parçaları inşaat sırasında yerleştirilecek diğer borular... ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif...

anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif...

...taşınmazın SGK'ya ait olduğu belirtilerek inşaatın durdurulduğunu, sözleşmesinin feshinde... ...çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık İnş. ...yazı ile bildirilmiş ve akabinde 1.380.000 TL götürü bedel ile sözleşme 13.06.2008 tarihinde...