...irim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşm... ...üncü maddesine göre bir ek ödeme yapılabilmesi için, işin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanmış... ...mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde... ...hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak...

...fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme... ...Temyiz Kurulu kararı doğrultusunda … TL si için ilişilecek husus bulunmadığına, kalan... ...öngörülen personelin çalıştırıldığı işlerde Fiyat Farkı Esaslarının sadece 8 inci...

...tarihine kadar olan işlemiş faizinin tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. ...takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde... ...Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı...

...verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı... maddesi uyarınca işin yapılması için gerekli olan araç, makine, taşıt, malzeme vb. ...peyzaj metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. ...uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin...

...Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova... ...durdurulduğu, bu süreçte malzeme fiyatları arttığı için 08/08/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak... ...tarihinde 1 inci, 29/01/2021 tarihinde ikinci hakedişin ödendiği, anlaşmazlığın ise işin... ...ın “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinin (1) ve...

...olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09... ...21.05.2007 tarihi arası 234 günlük gecikme için sözleşme bedeli 15.487.000,00 TL’nin...

...Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22... ...katsayısına bölünmeli ve ihale tarihinin içinde bulunduğu aya indirgenmiş rayiç kullanılmalıdır...

...tarafından da özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin muhtelif bilgi ve belgelerin... ...belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan...

...ile zamanında iade edilmeyen teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin tahsili istemine... Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ara hakediş , ara hakediş avans , teknik personel , teknik personel cezası