...fiyat nihai olarak 108 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat dikkate... anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28... ...artışa konu olan işin; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın...

… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. işler için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...uyarıları ile iş artışı onayından sonraki hakediş iade talebini dikkate almayan Harcama... İlave iş miktarı yasal sınırlar içindedir.

...başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin... ...fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü bedel işlerde ise uygulama ayında... ...olmadığı, eksik sayıda ve farklı araçlar için açıklama yapıldığı, amortisman hesaplamalarının...

...talep ettiği, idarece proje bedelinin 14 nolu hakedişten çıkarılarak ödenmediğine, İlişkin... ...iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim... (5) Karma sözleşmelerde, işin götürü bedel ve birim fiyat teklif alınan kısımlarında... ...projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat projeleri işleri”nin miktarının 1 adet olarak yer aldığı...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...hakediş dolayısı ile imalatlar 2020 yılı içinde yapıldığından, bu hakediş ödeneğinin... ...iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden...

...Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks olarak... ...ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa göre yapılması... Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

maddesinde de götürü bedelli eser sözleşmelerinde özel... ...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin... ...alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca...

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca Eğitim... ...yapılan imalâtlar için düzenlenen 2 numaralı hakediş tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...tarihleri arasına yapımı durdurulan imalâtlar için de idarece ödenek konulduğuna, 13/11/2020...