... acı davasında, davalı idare ile aralarında 2.886,000 TL götürü bedel üzerinden imzalanan sözleşme ile Kahramanmaraş ili ... işinin sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını ve idareye sunularak onaylandığını ... sözleşme dışı iş olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat ...

...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.”, anahtar teslimi götürü bedel , birim fiyat sözleşme , karma sözleşme , uygulama projesi , Yeni birim fiyat

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği... ...yapılması icap eden mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işler sözleşme bedeline dahildir. anahtar teslimi götürü bedel , fen ve sanat kuralları , pvc zemin kaplaması sökümü , sözleşme bedeline dahil

anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una … kadar oran dahilinde... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

...sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

anahtar teslimi , götürü bedel , ihale tenzilatı , Yeni birim fiyat ...almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde... ...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

...iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ... ...inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

...(2) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı ...tarihinden önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. ...tarafından verilen kararda da, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, 6098 sayılı TBK'nın 480... ...hesaplandığını, bitkisel peyzaj metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2.