...davasında, davalı idare ile aralarında 2.886,000 TL götürü bedel üzerinden imzalanan sözleşme... ...açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için... Aynı sözleşmenin 8.

... sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu ... mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme ... ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ...

...miktarları ile fiyatları çarpılarak bulunacak toplam bedele oranlanması suretiyle feshedilen işe ait (iş artışı kapsamındaki iş kalemleri hariç) gerçekleşme oranının belirlenmesine, anahtar teslimi , götürü bedel sözleşme , hesap kesme hakedişi , kesin hesap , tasfiye kesin hesabı

...Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ZDHA Afrin... ...ihale dokümanları arasında yer almadığı, sözleşme kapsamında yapılması gereken bir... … (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü yer almaktadır.

... fıkrası hükmü kapsamında anahtar teslimi götürü bedel kısmında kullanılabileceklerine, 2 ... proje arasındaki farklılıklardan hareketle iş artışı/eksilişi kapsamında YİGŞ’nin 22 nci ... 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden ... toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.... ” düzenlemesi getirilmiştir. Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez.

...Kanunu’na göre 14/09/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Sultanbeyli... ...belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ayrıca; İşe ait sözleşmenin, “Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinde; “…

...Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin... ...verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı