maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...önlemleri almaması üzerine 07/02/2017 tarihinde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu...

...hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay... ...ortamda çalışma izninin 11/01/2020 tarihinde verildiği ve çalışmalara başlanıldığı, bazı bildirimlerin elden yapıldığı...

...günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü, Aynı Kanun’un “Yıllık... ...aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden...

...ve ekipmanın şantiyeye getirilmediği tespit edildiğinden 10 günlük ihtar süresi verildiği, sözleşmenin feshedilerek davacının... ...yılı çalışma sezonu başlamış olmasına rağmen hâlen çalışmaya başlanmadığı tespit edilerek, bir an evvel işe...

İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz. ...onaylar” hükmünün bulunduğu, idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından bağlayıcı hale...

...tarihinde verilen hak ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat teknikerine ait noter onaylı... Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

...Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur. - Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen işi tamamlayamamış ve 26.09...

...konusu işin/alımın; a) Adı: Dilovası ve Gebze İlçelerindeki Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Prefabrik Beton Parke ve Bordür... ...Şenol Üçüncü’nün şirkette olmadığı bir günde mesai saatinden sonra gerçekleşen ve ölüm sebebinin net olarak bilinmeyen...

İş programının büro çalışmaları ile ilgili bölümlerinde iklim şartları dikkate alınmaz. ...Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu Kararı ile … günlük süre uzatımı verilerek işin bitim tarihi … tarihi...