...aykırı şekilde düzenlenmiş bir Sözleşme... ...maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince... ...çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda... ...hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin... ...yapılması için bu talebini içeren bir... ...tutulan kayıtları imzalamaktan imtina... ...maddesinde, hakediş raporunun yüklenici... Hakediş raporu, yüklenici...

bedelin toplamı olmak üzere ……. bedel üzerinden akdedilmiştir. ...alan birim fiyatlı imalatlara ait fiyatların... ... gibi hallerde hakediş raporların... ...anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz... ...yapıldığı, geçici kabul eksiklerinin tamamlanma...

...yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından... ...ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından... ...getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... ...nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL... ...imalat olarak giren imalat eksikliklerinde... ...yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine karar... ...tarafından temyiz edilmiştir.

...ödettirilmesine karar verilmiştir. ...kiriş aşık gibi imalatların kaynakla... ...işleminin sözleşme bedeline dahil olmadığı... ...onayından sonraki hakediş iade talebini...

...çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki... ...Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı...  bedel üzerinden akdedilmiştir.

...165 kVA jeneratör imalatının sözleşme... ...değerlendirmeye geçilmiştir. ...Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı... ...imalatların sözleşme bedeli dâhilinde olmadığı...

...bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak... ...düzenlendiğini, davacının hakediş tutarlarına... ...yapılması talep edilmiş ise de; geçici... ...inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL... ...çkarılmasına ilişkin talebinin reddi ile... ...verilmesinden ibaret olup, eksik inceleme ile... ...artışını geçen imalat bedelleri , yazılı...

...fiyatın oluşturulduğu, imalat sırasında daha... ...tamamının sözleşme bedeli kapsamında yüklenici... ...sebebiyle oluşan tereddüt hakkında kurulumuz... ...sayılı yazımız ile eksik olan bilgi ve... .bedel üzerinden akdedilmiştir.

sayılı işlemiyle reddedilmiştir. ...gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç... ...idare aleyhine, hakediş ödemelerinin... ...ile tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin... ...2018 tarihine kadar imalat girdilerinde... ...sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine...

...imzaladığını, sonradan bedelin artırılması... ...sözleşme dışı imalat , vekaletsiz... ...ruhsatları alınıp eksiksiz yapılarak... ...için fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak... maddelerinde düzenlenmiştir.