“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul... ...sayılı kararı) Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki... ...nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden kesilmesine karar... ...2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı... ...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve... ...tarihinde vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin...

...süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası...

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazi... ...10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı... hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...2011 tarihli dilekçeyle, dilekçe ekine koymuş olduğu... ve 26.

...verildiği … YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...sehven yazılmış olsa da, hak ediş rapor kapağı ile... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi... ...yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için...

...defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı... ...zararını davalıdan isteme hakkına sahip olduğu ayrıca... ...davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir... ...ödendiğini 08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil... ...işlerin giderilmesi için hakediş ile denetim hizmetleri...

...halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı... ...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06... ...sunulan … tarihli ve … numaralı dilekçe ile Yüklenicinin geçici... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi...

...sözleşmesinden kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme... ...şartlara rağmen borcunu kabul etmiş bulunduğunu dolaylı... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında... ...karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir...