...yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili... Buna göre gecikme cezası tahakkuk ettirilebilmesi için ihtar zorunluluğu... ...yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır...

...tarafından açılmış olup, sözleşmenin haklı feshi sebebiyle cezai şart ve... ...güncelleme masrafları ile işlemiş faiz alacağı konusunda gerekçeli ve...

...süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin... ...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği...

...53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile tazminen tahsiline, temyiz... ...kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde... ...nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir...

...bu süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği... ...kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü... ...iş bedeli alacağının kesintinin haksız olması sebebiyle tahsili istemine...

...sigorta yaptırılmamış olmasına rağmen hakediş ödemelerinin yapılmış olması... ...tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise, kapsamı...

...06/2011 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline... ...karşılığında belediyece 503.500,00 TL ödenmesine karar verildiğini, işin... bu hak edişi yapmaktan ve davalı tarafından... ...taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden itibaren işleyecek...

...üzerinden dahil edilerek fiyat farkı ödenmesi gerektiği belirtilerek, yine... ...alınması suretiyle gerçekleştiği, 18 nolu hakedişte ise “YF- SUL- 190/1” pozunun... ...birim fiyatlar idarenin onayından sonra geçerlilik kazanacağına ve esasen...

...ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil... ...hükümlerinde bulunmadığını, Çünkü bahsi geçen madde hükümlerinde şahsının... Hakikaten mezkur kanunun Kamu Zararı... ...iş akitlerinde öngörülen ücretin ödenmesi zorunludur.

...nitelendirilemeyeceği, özel hukuk ilişkisinin verdiği haklar çerçevesinde tesis edildiğinden... ...kredilere uygulanan en yüksek ticari faiz ile birlikte iadesine karar verilmesi... ...sözleşme karar puluna ilişkin vergilerin ödenmediği tespit edilmiştir. ...111210 sayılı cevabi yazıda, bahsi geçen dekontta yer alan işleme dair...