...2138583 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...geçici hak edişin bir sonraki yıl ödenmesi ile ilgili olarak ise bahse... ...gerisinde kalması durumunda geçici hakedişlerde hesap edilecek fiyat farklarında... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe...

...sayılı dosyasında, idare tarafından ödenmeyen beyaz ve sarı boya bedellerininden... ...kararıyla karar düzeltme aşamasından geçerek kesinleştiği anlaşılmaktadır... Bu durumda, idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu Uşak 1.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. Yapım İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul tutanağı...

...farkı alacağının fazlaya ilişkin hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla... ...ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate... ...hükümleri karşısında fiyat farkı ödenmesinin söz konusu olamayacağını... ...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak...

...idare hukuku alanında ihlâl edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan... ...hizmet kusuru, hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi... ...işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talep ettiği...

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...olup, bu düzenlemeye göre iş sahibinin geçici hakediş raporları ile yaptığı... ...bulundurmama cezasının daha önceki ara hakedişlerden kesilmemiş olması, iş... ...davacı yüklenici alacağı için, ticari faiz istemekte haklıdır.

... eser sözleşmesinden kaynaklanan ödenmeyen iş bedeli ve nakdi temina... ...olduğundan hesaplanan ve ödenmeyen hakediş alacağından ayrıca sözleşmenin... ...geleceğinden, teminat haricinde hakedişlerden yapılan geçici kabul kesintilerinin... ...borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...Cevabı: Davalı vekili; müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının... Sözleşmelerin bu hükmü geçerli ve taraflar için bağlayıcıdır. ...tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile beraber davalıdan tahsiline...

...geldiği tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini... ...gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan... ...oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdiğini... Öncelikle istinaf incelemesinden geçen dosyanın temyiz incelemesi yapılır...