...olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

...malzeme ocağı ve depo-döküm sahası belirlemenin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, KGM/15.006/A/AN ve KGM/17.002/K-H/AN...

...sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...doğrultusunda hakediş düzenleme yetkisinin kontrol teşkilatının sorumluluğunda olduğu, Düzenlenen 19 nolu hakedişte fiyat...

...olduğu, her türlü arızanın giderilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda bulunduğu, araç arızasından idarelerin sorumlu...

...sağlıklı olarak hazırlanması ile kontrol ve denetiminin idaresinin sorumluluğunda olduğu, zemin etüd raporunda klas tespitlerinin...

..’nin sorumluluğuna hükmedilmiştir.

Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

Sorumluluk yönünden inceleme Üst Yöneticinin sorumluluğuna ilişkin olarak; Sayıştay Genel Kurulunun 2017...