...verilen hak ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat teknikerine... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

...tutanağa bağlanmasına karşın yüklenicinin hakedişinden ceza kesilmemesi nedeniyle … TL’ye... teknik personel , teknik personel cezası ...Hizmetler Müdürlüğüne yazılan 06.08.2008 tarih ve … sayılı yazımız ile yüklenici … Şti...

...dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı hakedişten sonra yapılıp ödenmeyen imalât... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...isteminin reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

...tamamlanarak idareye yazı ekinde verdiğini, hakediş düzenlenmesi sırasında 01.09.2016... ...iş başında bulundurulmamasından ötürü ceza kesilmesi hususunda yüklenici ile aralarında... İstenilen belgeler 11.01.2017 tarih ve 374396 sayılı yazısı ekinde gönderilmiştir.

Davalı vekili savunmasında, davacı ... Davacı vekili, müvekkili ... ...TL/gün cezanın müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesileceği kararlaştırılmıştır... ceza , sgk , teknik personel

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A.

...meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında... ...taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği...

...verildiği, karara yönelik itirazın da Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin 12.09.2005 tarih ve 2005/2494... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Yapılan bu uygulama sözleşme ve eklerine aykırıdır. ...yapılan kayar kalıp bedellerinden, Sayıştay kesintilerinden, santral binası kalıp bedellerinden...

...idarenin bu tutarı yüklenicinin teminatından veya hakedişinden keseceği, tekrarı halinde aynı... ...sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul... ve Tic. ...borçlar ve doğabilecek bütün hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler ile bunlara yönelik olarak... ve Yem.

...Üniversitesi (Aktaş Köyü)” gerekçesiyle hakedişlerle Aralık 2021 öncesi ödemesi yapılan... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş...