...ancak satın alınan araçların trafik tescil ve plaka işlemlerine Mart 2018 tarihi itibariyle... ...yapılmayan otobüsler için trafik idari para cezası ödenmesi suretiyle oluşan … TL kamu...

bendde yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2). Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ….. geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma ...nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.

Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...bendinde; “Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.

...e kamu zararı hesabı günlük yerine aylık hakediş üzerinden araç sayısı dikkate alınara... ceza uygulaması , eksik araç , teknik şartnameye aykırılık ve ... TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti.

...belirlendiği, ancak Teknik Şartname’nin “Akde Muhalefet Cezalar ve akdin feshi” başlıklı 7’nci maddesinde... ...beşinci fıkrasında; cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili...

08.03.1985 tarihli 411 Seri No.lu Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tebliği’nde; “… Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari

...hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin... ...Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı