D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85-90 ... 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine 19-21 Aralık 2018 tarihleri arasında ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin tarafları ile idare arasında 31.08.2021 ... ilişkin olur yazısının alındığı, 29.06.2022 tarih ve 2448267 sayılı yazı ile kesin hakediş raporu onaylanarak sözleşmenin feshedildiği, daha sonra, başvuruya konu ihaleye ilişkin ...

maddesiyle … yüklenimindeki … İşi”ne ilişkin olarak düzenlenen hakedişlerin fiyat farkı hesabında; A) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine TÜİK... ...durumunda olan … adına …’nın tek başına düzenlemiş olduğu karar düzeltilmesi dilekçesi ile yapmış olduğu talebinin reddedilerek bu dilekçe üzerine Kurulumuzca YAPILACAK...

Yüklenici, 02.12.2011 tarihli dilekçesiyle, bir kısım eksiklikleri, içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.

...İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği, davalı idare tarafından verilen savunma dilekçesinde 16/09/2013 tarihli işlemde DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Bakanlık... ...başlanılmasının istenildiği, söz konusu işe ilişkin olarak 22/03/2013 tarihine kadar 8 adet hakediş yapılarak 2.814.407,35-TL ödendiği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilgili...

...gerekirken, sözleşmenin 17.2 maddesindeki protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasının hakedişlerden kesileceğine dair hükmü ile iş sahibinin cezai şart bedelini iade faturası... ...aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu...

Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği ... fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan revize iş programına ...

Söz konusu iş programına göre 9 adet hakediş gerçekleştirilmiş, 10 uncu hakediş yapılmadan önce yüklenicinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun ...