...Yüklenicinin anlaşmazlık konusuna ilişkin olarak idareye sunmuş olduğu 29/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; İşin ihale dokümanında yer verilen projelerde teknik gerekçelerle... ...hakediş ödemelerinin yapıldığı, bahse konu imalatların tamamlandığı ve düzenlenen hakedişlerde belirlenen yeni fiyatlara yüklenicinin herhangi bir itirazının bulunmadığı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 26.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ait ihale dokümanının mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki; … ...çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2...

...sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …

Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi itibariyle yapılması gereken iş ve ödenek dikkate alınmaksızın, iş programına göre geride kalan ödenek miktarının, süre uzatımı dilekçe tarihinin içinde bulunduğu aya getirilerek, kalan ödeneğin geçmiş ara hakediş ödeme kalemlerinin iş programı ödenek dilimlerinin...

...hakedişte ise bu şekilde tespit edilen birim fiyatlar dikkate alınarak, yapılan yeni iş kalemlerinin bedellerinin ödendiği, Yüklenicinin, 15/09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu hakediş ile sözleşme tutarının % 99 luk kısmının tamamlandığını belirterek mukayeseli hesap yapılması talebinde bulunduğu, hazırlanan mukayeseli...

...Yüklenicinin idaresine sunmuş olduğu 07/12/2021 tarih KRH.PRJ.02.DIS.21/0281 sayılı itiraz dilekçesinde; iş artışından kaynaklı yeni fiyatların, tekliflerinin yaklaşık maliyete oranı esas alınarak belirlenen oran çerçevesinde tenzilata tabi tutularak 23 nolu hakedişe girmesine itiraz ettiği, Anlaşma Tutanağında ilave işler ile yapımından vazgeçilecek...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında 2019/276289 ihale kayıtlı numaralı şoförlü ... hesaplarına yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet sözleşmesinin mahiyeti itibariyle ticari bir ...

...ı idare, davacı yüklenicinin ısı geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, ısı... Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün...

temyiz dilekçesinde özetle; 1-) İlama konu edilen yeni birim fiyatların revize edilmemesi maddesine... ...katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dâhil edilerek yeni...

Ayrıca, 22.05.2013 tarihli yüklenici dilekçesinde ise; bahse konu işte, UPS (kesintisiz güç kaynağı, galvaniz sac kablo tavası, rezistanslı buz çözücü, projeksiyon cihazı, harici ve dahili kameralar ile monitör ve kayıt cihazlarının uygulama projesinde bulunduğu, fakat mahal listesinde ve hakediş ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı...