maddesinde, ara hakedişlere itirazın ne şekilde yapılacağı belirtilmiş olup, itirazın buna uygun olarak gerekçeleri belirtilip, yüklenicinin idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu idareye verilen ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “( Yüklenici, 03/03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş kalemlerine...

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı Tüzel Kişi İdare ile ... Davacı taraf hakedişleri alırken hakedişlerin geç ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu gibi kabul etmiştir.

Bu kez adı geçen kişi temyiz dilekçesinde; ihalenin onay aşamasından ödeme aşamasına kadar süreçlerde yer alan tüm... ...Yapım ve hizmet alımı ihalelerinde hakediş belgelerinin doğru düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol edilerek yapılması muhtemel fazla ve yersiz...

DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Sarız ilçelerine Atıksu ... alacakların (KDV tevkifat kesintisi ve fiyat farkı) tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL’sinin hakediş ve alacak tarihlerinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 25/03/2022 tarihli ve 016 sayılı dilekçesinde özetle; idare tarafından 2021 ödeneğinin iş teslimi yapılmaması sebebiyle harcanamayan ... gerçekleştirildiği ayların taraflarca bilindiği ve bunun belgeli olduğu, bu sebeple hakedişe itiraz edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş yeri tesliminden sonra ...

Temyiz dilekçesine ekli belgelerden yüklenici tarafından 07.12.2019 tarihli dilekçe ile süre uzatımı... Ancak süre uzatımı ile birlikte 13.12.2019 tarihinden itibaren yıllara sari hale geldikten sonraki hakedişlerde gelir vergisi tevkifatı yapılmalıdır.

“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) … geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı