...da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19... ...maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden... ...bulunmamakla birlikte, Yargıtay kararına göre, hakedişlerin...

...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi... ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”, ...ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi...

...yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...beş gün içinde de ödeme yapılır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...kararıyla onanmış, onama kararına karşı yapılan... ...sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

...gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller... c) Genel salgın hastalık.

...Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan... ...inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda... ...inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...ilişkin toplam 45 günlük sürenin bitiminin mi esas...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...alındığının görüldüğü, Kurul kararına göre, davalı... ...verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin... ...idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60... ...ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine...

...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi... ...beş gün içinde de ödeme yapılır.”  hakediş , KDV , süre uzatımı ...ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme...

hakedişlerden gecikme... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği... (30.01.2019 tarihine kadar) - ...itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir... ...göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25...